О ПЕРЕДАЧЕ ФУНКЦИЙ ПО ФОРМИРОВАНИЮ, РАЗМЕЩЕНИЮ, ХРАНЕНИЮ И РЕАЛИЗАЦИИ КАРТОФЕЛЯ И ПЛОДООВОЩНОЙ ПРОДУКЦИИ ГОРОДСКОГО ЗАКАЗА  

г. "___"_______ ____ г.  

Департамент   продовольственных ресурсов ,   именуемый    в    дальнейшем "Доверитель", в лице _________________________________________________, действующ___ на основании _______________, с одной стороны, и _______________________________, именуем___ в дальнейшем "Поверенный", в лице ________________________________________________, действующ___ на основании Устава , с другой стороны, заключили настоящий договор о следующем. 

1. Предмет договора 

1.1. Доверитель поручает, а Поверенный принимает на себя обязательства по формированию, размещению, хранению и реализации городского заказа картофеля и плодоовощной продукции в объемах __________ тыс. тонн.

1.2. Формирование, размещение, хранение и реализация товара, заложенного на хранение, осуществляется в соответствии с Порядком организации закупок картофеля и плодоовощной продукции для городских нужд, утвержденным Премьером Правительства Москвы.  

2. Организация поставок картофеля и плодоовощной продукции для городского заказа  

2.1. Поверенный:

- формирует предложения на соответствующий год по финансированию установленных ему Доверителем объемов городского заказа в ассортименте;

- осуществляет на конкурсной основе отбор поставщиков картофеля и плодоовощной продукции в городской заказ для заключения с ними государственных контрактов;

- при заключении государственных контрактов на поставку картофеля и плодоовощной продукции в городской заказ определяет конкретных получателей (включая предприятия, на которых предусмотрено размещение городского заказа), рассматривает и согласовывает с поставщиками номенклатуру, объем, качество, цену и сроки поставки картофеля и плодоовощной продукции в городской заказ;

- обеспечивает расчеты с поставщиками за картофель и плодоовощную продукцию, поставляемые в городской заказ, на условиях в соответствии с государственным контрактом.

2.2. Приемка продукции по качеству, а также проверка условий хранения городского заказа осуществляются с привлечением Московской областной инспекции по качеству сельскохозяйственной продукции, МосГИК и других контролирующих органов.

2.3. Сведения об объемах закладки, фактических запасах, реализации и остатках городского заказа представляются по состоянию на каждую декаду месяца в Департамент продовольственных ресурсов.  

3. Основания и порядок реализации продукции из городского заказа  

3.1. Выпуск картофеля и плодоовощной продукции городского заказа для удовлетворения спроса на потребительском рынке производится Поверенным в объемах и в соответствии с графиком, согласованным с Доверителем. Средства от реализации запасов продукции городского заказа подлежат возврату в Фонд продовольственных ресурсов.

3.2. Реализацию продукции муниципальным предприятиям и учреждениям социальной сферы Поверенный производит самостоятельно в пределах установленных Доверителем объемов в соответствии с заключенными договорами.

3.3. В случае наступления кризисной ситуации на овощном рынке, связанной с ростом цен, решение о выпуске картофеля и плодоовощной продукции принимается Доверителем.  

4. Условия финансирования городского заказа и его обслуживания  

4.1. Финансирование затрат на закупку и размещение городского заказа осуществляется за счет средств бюджетного Фонда продовольственных ресурсов Правительства Москвы, предоставляемых Доверителем на беспроцентной основе.

4.2. Порядок и условия выделения и возврата средств для финансирования закупок, поставок и хранения картофеля и плодоовощной продукции определяются Договором целевого займа.

4.3. Затраты на хранение картофеля и плодоовощной продукции городского заказа возмещаются из сумм выручки, полученной от реализации продукции городского заказа, или при недостатке указанных средств ежемесячно из бюджетного Фонда продовольственных ресурсов по ставке хранения на 1 т в день, устанавливаемой Доверителем, по представлению Поверенным соответствующих расчетов.

4.4. Затраты на хранение по настоящему договору - поручению фиксируются на дату заключения и составляют ________ тыс. грн.. за хранение 1 тонны ___________ в сутки.

4.5. При реализации картофеля и плодоовощной продукции муниципальным предприятиям и предприятиям социальной сферы в виде товарного кредита Поверенный представляет Доверителю документы, подтверждающие поставку продукции указанным предприятиям.

4.6. При реализации картофеля и плодоовощной продукции городского заказа по ценам, не компенсирующим затраты Поверенного по закупке, хранению, обслуживанию и реализации городского заказа, дополнительные затраты возмещаются Доверителем по представлению Поверенным документов, подтверждающих эти расходы.

4.7. Возмещение затрат на хранение производится на условиях, определяемых договорами хранения, которые Доверитель заключает с плодоовощными и другими предприятиями, осуществляющими ответственное хранение городского заказа.

4.8. Сверка и анализ расчетов по финансированию затрат по закупке, хранению и обслуживанию городского заказа между Доверителем и Поверенным производится сторонами ежемесячно.  

5. Права и обязанности сторон  

5.1. Поверенный обязуется:

- производить приемку картофеля и плодоовощной продукции по количеству и качеству в порядке, предусмотренном стандартами, техническими условиями и другими нормативными актами, действующими в УКРАИНЕ;

- осуществлять контроль за соблюдением условий хранения, обслуживания и реализации картофеля и плодоовощной продукции, заложенных по городскому заказу на хранение;

- по требованию Доверителя осуществлять возврат бюджетных финансовых средств в течение трех банковских дней после реализации картофеля и плодоовощной продукции городского заказа.

5.2. Доверитель обязуется:

- своевременно финансировать закупки картофеля и плодоовощной продукции в городской заказ, а также оплачивать затраты по хранению.

5.3. Доверитель вправе контролировать целевое использование средств, а также соблюдение Поверенным условий настоящего договора, производить проверку наличия и условий хранения картофеля и плодоовощной продукции, находящейся в городском заказе.  

6. Материальная ответственность сторон  

6.1. Поверенный несет перед Доверителем полную материальную ответственность за отклонение по объему, качеству, срокам закупки и реализации городского заказа картофеля и плодоовощной продукции.

6.2. При несвоевременной закупке и закладке на хранение картофеля и плодоовощной продукции в городской заказ, профинансированный Доверителем, Поверенный уплачивает Доверителю пени в размере 0,5% от стоимости недостающего товара за каждый день отсрочки его поступления.

6.3. При выявлении Доверителем фактов нарушения условий хранения, приведших к несоответствию объемов и качества картофеля и плодоовощной продукции, заложенных в городской заказ, Поверенный выплачивает Доверителю сумму стоимости недостающей продукции и продукции, качество которой не соответствует условиям заключаемых договоров, в 10-кратном размере.

6.4. В случае нарушения графика выпуска (реализации) картофеля и плодоовощной продукции Поверенный возвращает Доверителю сумму стоимости выпущенной (реализованной) продукции в 5-кратном размере.

6.5. Сумма штрафных санкций за несвоевременное перечисление бюджетных финансовых средств на закупку и хранение городского заказа взимается в безакцептном порядке.  

7. Прочие условия  

7.1. Разногласия, возникающие при исполнении настоящего договора, рассматриваются в установленном действующим законодательством порядке.

7.2. Оформление сторонами дополнительных соглашений и приложений к договору является его неотъемлемой частью. Срок действия настоящего договора устанавливается с момента его подписания сторонами до реализации продукции в соответствии с действующими техническими условиями. Настоящий договор подписан в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.  

8. Юридические адреса и реквизиты сторон 

_______________________________________________________________________________________________________________________

 ДОГОВОР ВНУТРЕННЕГО КРАТКОСРОЧНОГО ФИНАНСОВОГО СУБЛИЗИНГА 

г. "___________ 200__ года

___________________________________, именуемое в дальнейшем "Лизингодатель",

 в лице ________________________ __________________, действующего на основании Устава,

 с одной стороны, и ___________________________________________ ________________________________________, именуемое в дальнейшем "Лизингополучатель", в лице _____________________________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий Договор о следующем.

 1. Предмет Договора

            1.1. Лизингодатель обязуется передать Лизингополучателю в сублизинг _____________________ (далее – имущество) в соответствии Приложением № 1, являющимся неотъемлемой частью настоящего договора.

1.2. Общая сумма договора составляет _________ (______________________________________) грн..,

включая налог на добавленную стоимость в сумме ____________

 грн.. (________________________________________________________________________________).

1.3. Имущество передается Лизингодателем Лизингополучателю в течение ______________________ .

1.4. Место эксплуатации имущества ______________________________________________________.

1.5. Лизингодатель обязан получить письменное согласие предприятия, являющееся стороной

основного договора лизинга, на передачу имущества, указанного в п.1.1 настоящего договора, в

соответствии с настоящим договором в сублизинг Лизингополучателю. Лизингодатель

обязан предоставить Лизингополучателю оригинал или нотариально удостоверенную копию письменного согласия на заключение настоящего договора сублизинга, а также нотариально заверенную копию основного договора лизинга.

1.6. Лизингополучатель согласовывает с Лизингодателем все технико-экономические характеристики имущества, указанного в пункте 1.1, включая спецификации, гарантии Продавца по качеству имущества, а Лизингодатель обязуется передать Лизингополучателю с надлежащим оформлением право предъявлять непосредственно к изготовителям имущества рекламации в течение гарантийного срока, в том числе:

2. Срок сублизинга 

2.1. Имущество, указанное в п. 1.1, передается Лизингополучателю в сублизинг на срок ___________________________ ___________________________________________. 

3. Приемка имущества 

3.1. Приемка имущества, передаваемого по настоящему Договору, производится Лизингополучателем по адресу: ____________________________________________ в присутствии уполномоченного представителя Лизингодателя.

3.2. Приемка имущества оформляется Актом приемки, который подтверждает комплектность поставки имущества и его соответствие технико-экономическим показателям, предусмотренным коммерческим контрактом.

3.3. Обнаруженные при приемке имущества дефекты отражаются в Акте приемки. При этом Лизингодатель принимает необходимые меры к устранению обнаруженных дефектов с указанием сроков устранения в Акте приемки. При невозможности устранить дефекты Лизингодатель обязан заменить дефектное имущество за свой счет.

3.4. При отказе Лизингополучателя принять имущество из-за дефектов, исключающих нормальное использование имущества, он должен в письменной форме поставить в известность Лизингодателя (с обязательным указанием обнаруженных недостатков и дефектов).

3.5. Приемка имущества должна быть оформлена Актом приемки в день приемки. Если в указанный срок Лизингополучатель не подписывает Акт приемки и за это время не заявил об отказе от приемки в соответствии с п. 3.4 настоящего договора, приемка считается совершившейся.

3.6. Стороны считают, что имущество передано Лизингополучателю в том состоянии, в котором оно находилось в момент подписания Акта приемки. 

4. Право собственности и право использования имущества 

4.1. Исключительное право собственности на имущество, передаваемое в сублизинг по настоящему договору, принадлежит ____________________________________________.

4.2. Лизингополучатель с даты подписания Акта приемки несет ответственность за сохранность имущества, принимая необходимые меры по предотвращению утраты его в результате хищения, пожара, порчи и т.п.

4.3. Стороны обязуются принять все необходимые меры для скорейшей регистрации имущества в установленном законом порядке (если это необходимо).

4.4. Лизингополучатель с момента подписания Акта приемки за свой счет осуществляет эксплуатацию, техническое обслуживание и текущий ремонт имущества, оплачивает все расходы, возникающие из обязательств и предписаний, связанных с владением и пользованием имуществом, и несет полную ответственность за все повреждения, причиненные людям, имуществу, окружающей среде в процессе использования и хранения имущества.

4.5. Исключительное право пользования имуществом, переданным по настоящему договору в лизинг, принадлежит Лизингополучателю. Продукция и доходы, получаемые в результате использования указанного имущества, являются исключительной собственностью Лизингополучателя.

4.6. Лизингодатель гарантирует, что в случае надлежащего исполнения Лизингополучателем своих договорных обязательств право Лизингополучателя пользоваться имуществом не будет нарушено.

4.7. Имущество учитывается на балансе Лизингодателя.

4.8 С момента выплаты последнего платежа в соответствии с п.п.6.1, 6.2 настоящего договора право собственности переходит к Лизингополучателю.

4.9. Лизингодатель обязан предоставить со своей стороны все документы и совершить все действия, необходимые для оформления перехода права собственности к Лизингополучателю не позднее __________ _________.

4.10. В случае неисполнения обязанности, предусмотренной п.4.9 настоящего договора, Лизингодатель уплачивает Лизингополучателю пеню в размере ___ % суммы, указанной в п.1.2 настоящего договора, за каждый полный и неполный месяц просрочки.

4.11. Риск случайной гибели имущества, а также все иные риски, связанные с хранением и использованием имущества несет Лизингополучатель. 

5. Использование имущества 

5.1. Лизингополучатель обязуется использовать имущество строго по прямому назначению, содержать его в исправности, соблюдать соответствующие стандарты, технические условия, правила технической эксплуатации и инструкции предприятия - изготовителя.

5.2. Лизингополучатель за свой счет осуществляет техническое и ремонтное обслуживание имущества.

5.3. Лизингополучатель обязуется не производить никаких конструктивных изменений (модификаций) имущества, ухудшающих его качественные и эксплуатационные характеристики.

5.4. Конструктивные изменения (модификации) имущества могут осуществляться Лизингополучателем за его счет только с письменного согласия Лизингодателя.

5.5. В случае нарушения п.п.5.3, 5.4 настоящего договора Лизингополучатель обязан уплатить Лизингодателю штраф в размере ____ % стоимости модифицированного имущества.

5.6. Лизингополучатель обязуется по просьбе Лизингодателя своевременно информировать его о состоянии имущества.

5.7. Лизингодатель имеет право в любое время проверять состояние и условия использования имущества за свой счет. 

6. Лизинговые платежи 

6.1. Лизингополучатель за предоставленное ему право использования имущества, переданного ему в сублизинг по настоящему Договору, обязуется уплатить Лизингодателю лизинговые платежи в сумме _________ (______________________________________) грн.., в том числе по периодам:

6.2. В случае задержки внесения платежей Лизингополучателем в течение более чем десяти дней с момента наступления срока платежа, установленного п.6.1, настоящего договора, платежи считаются просроченными.

6.3. Лизингодатель обязуется своевременно и в полном объеме вносить лизинговые платежи по основному договору лизинга.

6.4. В случае если основной договор лизинга будет расторгнут собственником имущества по вине Лизингодателя, что приведет к автоматическому прекращению настоящего сублизингового договора, Лизингодатель обязан возвратить Лизингополучателю ___ % общей суммы полученных лизинговых платежей и сверх того компенсировать Лизингополучателю все убытки, причиненные расторжением договора, но не более __ % общей суммы уплаченных Лизингополучателем лизинговых платежей.

6.5. В связи с ростом инфляции сумма лизинговых платежей, подлежащих возврату Лизингополучателю согласно п.6.4 настоящего договора, может быть по желанию Лизингополучателя проиндексирована. Коэффициент индексации определяется как отношение курса доллара США, установленного ЦБ РФ на дату возврата лизинговых платежей, к курсу доллара США, установленному на дату внесения Лизингополучателем первого лизингового платежа в соответствии с п.6.1 настоящего договора.

6.6. В конце каждого календарного года и по окончании срока действия договора стороны проводят сверку взаиморасчетов. 

7. Форс-мажор 

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за невыполнение обязательств по настоящему Договору в случае, если это невыполнение вызвано форс-мажорными обстоятельствами, которые признаются таковыми по действующему законодательству.

7.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по договору, обязана известить в письменной форме другую сторону о наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств в течение пяти дней с момента их наступления.

7.3. Если эти обстоятельства будут длиться более 2 (двух) месяцев, стороны встретятся, чтобы обсудить, какие меры следует принять.

8. Арбитражный суд 

8.1. В случае если стороны не могут прийти к соглашению, все споры и разногласия, возникающие в результате неисполнения настоящего договора или в связи с ним, подлежат разрешению в арбитражном суде по месту нахождения ответчика. 

9. Общие положения 

9.1. Все изменения и дополнения к договору считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны сторонами.

9.2. Любая договоренность между сторонами, влекущая за собой новые обязательства, которые не вытекают из договора, должна быть письменно подтверждена сторонами в форме дополнения к договору.

9.3 Изменение настоящего договора в одностороннем порядке не допускается.

9.4. После подписания договора все предыдущие письменные и устные соглашения, переговоры и переписка между сторонами теряют силу, если на них отсутствует ссылка в договоре.

9.5. Настоящий договор подписан в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

9.6. Все приложения к настоящему договору являются его неотъемлемой частью, и без них договор считается не имеющим юридической силы.

9.7. Ни одна из сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему договору третьим лицам без письменного согласия другой стороны.

9.8. Срок действия настоящего договора устанавливается с момента подписания до исполнения сторонами всех обязанностей по нему. 

10. Прекращение договора 

10.1. Действие договора прекращается по истечении срока договора или в случае его расторжения.

10.2. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон или по решению суда, если требование о расторжении заявляет одна из сторон.

10.3. Лизингодатель вправе требовать расторжения договора в следующих случаях:

10.3.1. Лизингополучатель в течение срока, превышающего ____________________ дней, не выполняет своих обязательств по какому-либо виду платежей, предусмотренных настоящим договором;

10.3.2. Лизингополучатель допускает использование имущества - объекта Договора с нарушением условий настоящего Договора.

10.3.3. В период действия настоящего Договора организация Лизингополучателя признается банкротом или ликвидируется;

10.3.4. В случае заключения Лизингополучателем без письменного согласия Лизингодателя сделок с третьими лицами относительно предмета лизинга, если такие сделки ущемляют или могут ущемить права Лизингодателя;

10.3.5. В других случаях, предусмотренных действующим законодательством.

10.4. Лизингополучатель вправе требовать расторжения настоящего Договора в случаях:

10.4.1. Отказа (невозможности) Лизингодателя передать имущество;

10.4.2. Обнаружения при приемке имущества недостатков, исключающих его нормальное пользование и устранение которых невозможно;

10.4.3. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.

10.5. В случае расторжения договора по вине Лизингополучателя Лизингодатель вправе требовать от Лизингополучателя компенсации убытков, причиненных расторжением настоящего договора.

10.6. Стороны обязаны урегулировать все имущественные и финансовые вопросы, вытекающие из настоящего договора, в течение ___________ с момента его прекращения. 

11. Адреса и банковские реквизиты сторон: 

 Лизингополучатель: ______________________________________________________________________

 Лизингодатель Лизингополучатель 

_______________________________________________________________________________________________________________________

перевозки груза 

г. _________________ "___"__________ 200__ г.

____________________________________, именуем___ в дальнейшем "Перевозчик", в лице _____________ ___________________________________, действующ___ на основании _______________________________, с одной стороны,  _____________________________, именуем__ в дальнейшем "Отправитель", в лице ______ ______________________________________, действующ___ на основании _____________________, с другой стороны, заключили настоящий договор о следующем.  

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА. ПРОВОЗНАЯ ПЛАТА 

1.1. По настоящему договору Перевозчик обязуется доставить вверенный ему Отправителем груз ________________________________________________________________________________________ (наименование, качество,  другие индивидуальные признаки) 

1.2. Заключение настоящего договора подтверждается составлением и выдачей Перевозчиком Отправителю транспортной накладной (иного документа на груз).

1.3. Плата за перевозку груза составляет: _______________________________________________________ _____________________________________________________________________.

1.4. Перевозка груза оплачивается в следующие сроки и в следующем порядке: ______________________ ____________________________________________________________________________________________. 

2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН 

2.1. Отправитель обязан:

2.1.1. Передать вышеуказанный груз Получателю в срок, согласованный обеими сторонами.

2.1.2. Уплатить за перевозку груза, за работы и услуги, выполняемые Перевозчиком по требованию Отправителя в сроки, согласованные в настоящем договоре.

2.1.3. Оплачивать по дополнительному соглашению сторон не предусмотренные настоящим договором услуги, выполняемые Перевозчиком по требованию Отправителя.

2.1.4. Предоставить заявку в адрес Перевозчика на перевозку груза в установленной форме, в срок _______________________________________.

2.1.5. Выдать Перевозчику транспортную накладную (иной документ на груз).

2.1.6. Отправитель вправе:

2.1.7. Отказаться от поданных транспортных средств, не пригодных для перевозки груза.

2.2. Перевозчик обязан:

2.2.1. Доставить груз в пункт назначения в срок, определенный транспортными уставами и кодексами, или в разумный срок.

2.2.2. Подать Отправителю груза под погрузку исправные транспортные средства в состоянии, пригодном для перевозки груза, в следующий срок: _________________________________________.

2.2.3. Выдать в случае не сохранности груза акт, составленный Перевозчиком в одностороннем порядке об обстоятельствах, при которых груз был потерян и количестве несохраненного груза.

2.2.4. Перевозчик вправе:

2.2.5. Удерживать переданный ему для перевозки груз в обеспечение причитающейся ему провозной платы и других платежей по перевозке. 

3. ПОДАЧА ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ. ПОГРУЗКА И ВЫГРУЗКА ГРУЗА  

3.1. Погрузка (выгрузка) груза осуществляется Отправителем (Получателем) в следующие сроки и в следующем порядке: _____________________________________________________________________,  а также с соблюдением положений, установленных действующим законодательством УКРАИНЫ, транспортными уставами, кодексами и правилами.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН ЗА НАРУШЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ПЕРЕВОЗКЕ 

4.1. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения обязательств по перевозке Стороны несут ответственность, установленную ГК УКРАИНЫ, иными правовыми актами, а также следующую ответственность, установленную соглашением Сторон: ___________________________________________________________.

4.2. Перевозчик за неподачу транспортных средств для перевозки груза в срок, предусмотренный подпунктом 2.1 настоящего договора, а Отправитель за непредъявление груза либо неиспользование поданных транспортных средств несут ответственность, установленную правовыми актами, а также следующую ответственность, предусмотренную соглашением сторон: ________________________________.

4.3. Перевозчик и Отправитель освобождаются от ответственности в случае неподачи транспортных средств либо не использования поданных транспортных средств, если это произошло вследствие:

- непреодолимой силы, а также вследствие иных явлений стихийного характера (пожаров, заносов, наводнений) и военных действий;

- прекращения или ограничения перевозки грузов в определенных направлениях, установленных в порядке, предусмотренном _____________________________________________________________________;

-в иных случаях, предусмотренных _________________________________________________________.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПЕРЕВОЗЧИКА ЗА УТРАТУ, НЕДОСТАЧУ

И ПОВРЕЖДЕНИЕ ГРУЗА

5.1. Перевозчик несет ответственность за не сохранность груза, происшедшую после принятия его к перевозке и до выдачи Получателю, если не докажет, что утрата, недостача или повреждение груза произошли вследствие обстоятельств, которые Перевозчик не мог предотвратить и устранение которых от него не зависело.

5.2. Ущерб, причиненный при перевозке груза, возмещается Перевозчиком:

- в случае утраты или недостачи груза - в размере стоимости утраченного или недостающего груза;

- в случае повреждения груза - в размере суммы, на которую понизилась его стоимость, а при невозможности восстановления поврежденного груза - в размере его стоимости;

- в случае утраты груза, сданного к перевозке с объявлением его ценности, - в размере объявленной стоимости груза.

5.3. Перевозчик возвращает Отправителю провозную плату, взысканную за перевозку утраченного, недостающего, испорченного или поврежденного груза, поскольку согласно настоящему договору эта плата не входит в стоимость груза. 

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

6.1. До предъявления к Перевозчику иска, вытекающего из перевозки груза, Отправитель (Получатель) обязан предъявить ему претензию в порядке, предусмотренном _____________________________________. 

6.2. Во всем ином, не урегулированном настоящим договором, будут

применяться положения ГК УКРАИНЫ, _______________________________________________________________.

6.3. Договор вступает в силу с момента его подписания, составлен в _______ экземплярах.

г. _____________ "___"_________ 200__ г.

________________________________________, именуем___ в дальнейшем  "Заказчик", в лице _________ ____________________________________, действующ____  на основании ______________________________, с одной стороны, и ___________________________________, именуем__ в, дальнейшем "Подрядчик",  в лице ___________________________________, действующ____ на основании  _____________________, с другой стороны, заключили настоящий договор о следующем. 

1. Предмет договора 

1.1. Подрядчик обязуется выполнить своим иждивением (из своих материалов, собственными либо привлеченными силами и средствами) работы по _________________________________________________ ____________, в соответствии с условиями настоящего договора, заданием Заказчика, планом-графиком работ и иными документами, являющимися приложениями к настоящему договору, а Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную настоящим договором цену.

1.2. Виды работ по ____________________________________, производимые Подрядчиком, устанавливаются в Приложении No. _____, являющемся неотъемлемой частью настоящего договора. 

2. Права и обязанности сторон 

2.1. Обязанности Подрядчика.

2.1.1. Подрядчик обязуется выполнить все работы по ______________ ____________________________ с надлежащим качеством, в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Договором и приложениями к нему, и сдать работу Заказчику в установленный срок.

2.1.2. Подрядчик обязан обеспечить производство и качество всех работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями.

2.1.3. Подрядчик обязан обеспечить выполнение работ из своих материалов, своими силами и средствами. Состав материалов указывается в Спецификации.

2.1.4. Подрядчик обязан вывезти ___________________________ (ВАРИАНТЫ: до приемки работ, в ___________-дневный срок со дня приемки работ) принадлежащие Подрядчику оборудование, инвентарь, инструменты и материалы.

2.1.5. Подрядчик не вправе привлекать для выполнения работ по настоящему договору субподрядчиков.

2.1.6. Подрядчик обязан немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

- непригодности или недоброкачественности предоставленных Заказчиком материалов или оборудования;

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;

- иных обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы либо создающих невозможность ее завершения в срок.

2.1.7. Подрядчик не вправе использовать в ходе осуществления работ материалы и оборудование, предоставленные Заказчиком, или выполнять указания последнего, если это может привести к нарушению действующих норм. 

2.2. Обязанности Заказчика.

2.2.1. Заказчик обязан передать (обеспечить доступ) Подрядчику к _______________________________.                                                                                                                             (указывается обрабатываемое имущество)

2.2.2. Заказчик обязуется принять выполненные работы в порядке, предусмотренном настоящим договором.

2.2.3. Заказчик обязуется оплатить выполненные работы в размере, в сроки и в порядке, предусмотренные настоящим договором.

2.2.4. Заказчик не вправе привлекать для выполнения работ, предусмотренных настоящим договором, иных лиц.

2.3. Права Заказчика.

2.3.1. Заказчик вправе во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.

2.3.2. Если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению настоящего договора или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков.

2.3.3. Если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, Заказчик вправе назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от настоящего договора либо устранить недостатки своими силами или поручить устранение недостатков третьему лицу с отнесением расходов на Подрядчика, а также потребовать возмещения убытков.

2.3.4. Заказчик может в любое время до сдачи ему результата работы отказаться от договора, уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения договора. Заказчик также обязан возместить подрядчику убытки, причиненные прекращением договора, в пределах разницы между ценой, определенной за всю работу и частью цены, выплаченной за выполненную работу. 

3. Сроки выполнения работ   

3.1. Работы, предусмотренные настоящим Договором, осуществляются Подрядчиком в следующие сроки:

3.2. Сроки завершения отдельных этапов работы определяются планом-графиком работ. 

4. Стоимость работ 

4.1. Стоимость работ составляет __________________ (_______________________________________) грн., в том числе ___ % НДС - __________________ (_______________________________________) грн.

4.2. Оплата работы осуществляется в течение _____ после подписания акта приемки работ.

4.3. Стоимость работ, указанная в настоящем договоре и в Спецификации, является приблизительной.

5. Порядок приемки работ 

5.1. Заказчик обязан принять выполненные работы, за исключением случаев, когда он вправе потребовать безвозмездного устранения недостатков в разумный срок или отказаться от исполнения договора.

5.2. Акт приемки подписывается сторонами. При отказе от подписания акта кем-либо из сторон об этом делается отметка в акте. Основания для отказа излагаются отказавшимся лицом в акте либо для этого составляется отдельный документ. 

6. Ответственность. Риски 

6.1. Сторона, нарушившая договор, обязана возместить другой стороне причиненные таким нарушением убытки.

6.2. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество предоставленных им материалов и оборудования, а также за предоставление материалов и оборудования, обремененных правами третьих лиц, и в этом случае обязан возместить Заказчику причиненные последнему убытки.

6.3. Сторона, предоставившая материалы и оборудование, отвечает за их соответствие государственным стандартам и техническим условиям и несет риск убытков, связанных с их ненадлежащим качеством.

6.4. Подрядчик несет ответственность за произошедшую по его вине несохранность предоставленных Заказчиком ___________________ (указывается обрабатываемое имущество), материалов и оборудования, а также иного имущества Заказчика, находящегося во владении Подрядчика в связи с выполнением настоящего договора. В этом случае Подрядчик обязан за свой счет заменить указанное имущество или при невозможности этого возместить Заказчику убытки.

6.5. В случаях, когда работы выполнены Подрядчиком с отступлениями от настоящего договора, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, не позволяющими использовать результат работы по назначению, Заказчик вправе по своему выбору:

6.5.1. Потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков в разумный срок.

6.5.2. Потребовать от Подрядчика соразмерного уменьшения установленной за работу цены.

6.5.3. Устранить недостатки своими силами или привлечь для их устранения третье лицо с отнесением расходов на устранение недостатков на Подрядчика. Подрядчик вправе вместо устранения недостатков, за которые он отвечает, безвозмездно выполнить работу заново с возмещением Заказчику причиненных просрочкой исполнения убытков. В этом случае Заказчик вправе назначить срок для выполнения работы и обязан передать (обеспечить доступ) Подрядчику _________________ (указывается обрабатываемое имущество).

6.6. За ущерб, причиненный третьему лицу в процессе выполнения работ, отвечает Подрядчик, если не докажет, что ущерб был причинен вследствие обстоятельств, за которые Заказчик отвечает.

6.7. Риск случайной гибели или случайного повреждения имущества, материалов или оборудования несет предоставившая их сторона.

6.8. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы до ее приемки Заказчиком несет Подрядчик.

6.9. При просрочке оплаты работы Заказчик обязан уплатить Подрядчику пеню в размере ___ % от неуплаченной суммы за каждый день просрочки.

6.10. Выплата неустойки и возмещение убытков не освобождают сторону, нарушившую договор, от исполнения своих обязательств в натуре. 

7. Непреодолимая сила (форс - мажорные обстоятельства)   

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если неисполнение явилось следствием природных явлений, действий внешних объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы, за которые стороны не отвечают и предотвратить неблагоприятное воздействие которых они не имеют возможности.

7.2. Стороны несут ответственность за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору при наличии вины только в случаях, предусмотренных Законом или настоящим договором.   

8. Срок действия договора   

8.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по договору.

8.2. Настоящий договор может быть расторгнут досрочно:

8.2.1. По письменному соглашению сторон.

8.2.2. В одностороннем порядке при отказе одной из сторон от настоящего договора в случаях, когда возможность такого отказа предусмотрена законом или настоящим договором.

8.2.3. В иных случаях, предусмотренных законом или соглашением сторон.

8.3. Когда Заказчик на основании п. 2.3.2, 2.3.3 или 6.5 расторгает настоящий договор, Подрядчик обязан возвратить предоставленные Заказчиком материалы, оборудование ___________________________________ (указать обрабатываемое имущество) либо передать их указанному Заказчиком лицу, а если это оказалось невозможным, - возместить стоимость материалов, оборудования и ____________________________.

8.4. В случае прекращения настоящего договора по основаниям иным, чем указанные в п. 2.3.2., 2.3.3 или 6.5, до приемки Заказчиком результата работы, выполненной Подрядчиком, Заказчик вправе требовать передачи ему результата незавершенной работы с компенсацией Подрядчику произведенных затрат.   

9. Конфиденциальность полученной сторонами информации   

9.1. Если сторона благодаря исполнению своего обязательства по настоящему договору получила от другой стороны информацию о новых решениях и технических знаниях, в том числе не защищаемых законом, а также сведения, которые могут рассматриваться как коммерческая тайна, сторона, получившая такую информацию, не вправе сообщать ее третьим лицам без согласия другой стороны.

10. Разрешение споров   

10.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами, будут разрешаться путем переговоров.

10.2. При неурегулировании в процессе переговоров спорных вопросов, споры разрешаются в порядке, установленном действующим законодательством. 

11. Заключительные положения   

11.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются действующим законодательством Украины.

11.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны, при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями сторон.

11.3. Все уведомления и сообщения должны направляться в письменной форме. Сообщения будут считается исполненными надлежащим образом, если они посланы заказным письмом, по телеграфу, телетайпу, телексу, телефаксу или доставлены лично по юридическим (почтовым) адресам сторон с получением под расписку соответствующими должностными лицами.

11.4. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами.

11.5. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон. 

12. Адреса и платежные реквизиты сторон

_______________________________________________________________________________________________________________________

(ТИПОВОЙ) ДОГОВОР ПОСТАВКИ Nо. _________ 

____________________ "__"_____________ 20__ г.

_________________________________________, именуем__ в дальнейшем "Заказчик", в лице ___________________________________, действующего на основании __________________________,  с одной стороны, и _______________________________________________________,  именуем__ в дальнейшем "Поставщик", в лице ____________________________, действующего на основании __________________________________<*>, с другой стороны, заключили настоящий договор о  следующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. В соответствии с настоящим Договором Поставщик обязуется поставить Заказчику ___________ ______________________________ (далее - продукция) в соответствии со Спецификацией (приложение № 1  к Договору),   а Заказчик - принять и оплатить продукцию в соответствии с Протоколом согласования договорной цены (приложение № 2 к Договору). 

2. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ 

2.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику продукцию в течение ___________________.

2.2. Изготовление, приемка и оценка качества продукции осуществляется в полном соответствии с ___________________________________________________________________________________________. (ТУ и другие документы,  утвержденные и согласованные в установленном порядке, их номера и даты)

С каждым комплектом продукции поставляется ______________________________________ (гарантийный талон, техническая и эксплуатационная документация, копии соответствующих сертификатов на поставляемую продукцию на русском языке)

2.3. Упаковка продукции должна обеспечивать ее сохранность при транспортировке и хранении. Маркировка на таре должна соответствовать действующим стандартам и содержать указание заводского номера изделия.

2.4. Продукция доставляется Поставщиком на склад Заказчика (Грузополучателя) по адресу ___________________ (либо в соответствии с отгрузочной разнарядкой) ___________________ транспортом.

3. СТОИМОСТЬ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Продукция оплачивается Заказчиком в строгом соответствии с объемами и источниками выделенных бюджетных ассигнований по ценам, отраженным в протоколе согласования договорной цены (приложение 2 к Договору).

3.2. Сумма настоящего Договора составляет ___________________________________________________________________________________________,     (сумма цифрами и прописью) 

3.3. Оплата по настоящему Договору производится поэтапно путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика следующим образом:

<_> Размер авансового платежа не должен превышать 30%. 

3.4. Цена продукции на период действия Договора является фиксированной и пересмотру не подлежит.

3.5. Стоимость доставки, тары, упаковки и маркировки входит в стоимость продукции по настоящему Договору. (В случае, если доставка продукции не входит в стоимость продукции, указать, на основании каких документов производится ее оплата.) 

4. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

4.1. Поставщик обязуется:

4.1.1. Поставить продукцию в соответствии с условиями настоящего Договора.

4.1.2. В письменной форме известить Заказчика о готовности продукции к отгрузке не позднее чем за _______ дней до __________.

4.1.3. Поставщик гарантирует соответствие поставляемой продукции техническим условиям при ее использовании и хранении и несет все расходы по замене или ремонту дефектной продукции, выявленной Заказчиком в течение гарантийного срока.

4.1.4. Поставщик обязуется обеспечить гарантийное обслуживание поставляемой продукции в соответствии с гарантийными обязательствами (приложение _____________ к Договору), являющимися неотъемлемой частью настоящего Договора.

4.2. Заказчик обязуется:

4.2.1. Принять и оплатить продукцию в соответствии с условиями настоящего Договора.

4.2.2. В течение ______________ дней после получения извещения Поставщика о готовности продукции к отгрузке, но не позднее ______ дней до наступления периода поставки, направить Поставщику отгрузочную разнарядку <_>.

<_> Отгрузочная разнарядка применяется в случае, когда Заказчику необходимо дать указания Поставщику об отгрузке товаров грузополучателям. 

4.3. Поставщик по согласованию с Заказчиком имеет право досрочно отгрузить продукцию <*>.

<_> В случае необходимости в настоящем разделе могут быть указаны требования Заказчика к таре, упаковке, маркировке продукции, о соответствии ее определенным ГОСТам или техническим условиям и т.д.

5. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ПРОДУКЦИИ 

5.1. Заказчик осуществляет приемку продукции с участием Поставщика в течение _________ дней после фактического поступления продукции Заказчику. По окончании приемки продукции Стороны подписывают акт сдачи - приемки.

5.2. Датой поставки продукции считается дата подписания Сторонами акта сдачи - приемки или акта устранения недостатков <_>.

<_> В случае выполнения поставки отдельными этапами сдача - приемка поставляемой продукции осуществляется поэтапно.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

6.1. При нарушении сроков поставки Поставщик уплачивает Заказчику пеню в размере _______% стоимости не поставленной в срок (недопоставленной) продукции за каждый день просрочки, но не более _______% указанной стоимости.

6.2. При несоблюдении предусмотренных настоящим Договором сроков платежей Заказчик уплачивает Поставщику пени в размере ___% не перечисленной в срок суммы за каждый день просрочки, но не более ___% указанной суммы.

6.3. Заказчик не несет ответственности за несвоевременную оплату поставляемой продукции, связанную с несвоевременным поступлением средств из бюджета.

6.4. Ответственность Сторон в иных случаях определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.5. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения обязательств или устранения нарушений.

7. ДЕЙСТВИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 

7.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за неисполнение обязательств по настоящему Договору, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, в том числе объявленная или фактическая война, гражданские волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, пожары, землетрясения, наводнения и другие природные стихийные бедствия, а также издание актов государственных органов.

7.2. Свидетельство, выданное соответствующей торгово - промышленной палатой или иным компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.

7.3. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой силы, должна незамедлительно известить другую Сторону о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по Договору.

7.4. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (трех) последовательных месяцев, настоящий Договор может быть расторгнут любой из Сторон путем направления письменного уведомления другой Стороне. 

8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

8.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему Договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между ними.

8.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в арбитражном суде согласно установленному законодательством Российской Федерации порядку. 

9. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

9.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами.

9.2. Досрочное расторжение Договора может иметь место в соответствии с п. 7.4 настоящего Договора либо по соглашению Сторон, либо на основаниях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

9.3. Сторона, решившая расторгнуть настоящий Договор, должна направить письменное уведомление о намерении расторгнуть настоящий Договор другой Стороне не позднее чем за _________________ дней до предполагаемого дня расторжения настоящего Договора. 

10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

10.1. Настоящий Договор вступает в действие с _________________ и действует до ______________________ (или до исполнения сторонами своих обязательств по договору).

10.2. В случае изменения у какой-либо из Сторон юридического адреса, названия, банковских реквизитов и прочего она обязана в течение 10 (десяти) дней письменно известить об этом другую Сторону, причем в письме необходимо указать, что оно является неотъемлемой частью настоящего Договора.

10.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

10.4. Следующие приложения являются неотъемлемой частью настоящего Договора:

- Приложение 1. Спецификация на поставку продукции на ________ листах.

- Приложение 2. Протокол согласования договорной цены на _____ листах.

10.5. Другие условия по усмотрению Сторон ______________________. 

11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ДОГОВОР УСТУПКИ ПРАВ (ЦЕССИИ)  

г. ______________ "__"________ ____ г. 

______________________, являющийся______ правопреемником  ___________________________________, в лице  __________________________________________, действующий на основании Устава, именуем__  в дальнейшем "Цедент" с одной стороны, и ___________________________________________________, в лице  _____________________________________________________________, действующий___ на основании Устава, именуем__ в дальнейшем "Цессионарий" с другой стороны, заключили настоящий договор о следующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Цедент уступает, а Цессионарий принимает в полном объеме права и обязанности  по договору __________________________, заключенному между Цедентом и  __________________________________.

1.2. За уступаемые права и обязанности по договору ______________ Цессионарий выплачивает Цеденту компенсацию, равную сумме, затраченных Цедентом, денежных средств по указанному договору (далее - договорную сумму).

2. ПЕРЕДАЧА ПРАВ И ОБЯЗАННОСТЕЙ

2.1. Цедент обязан передать Цессионарию в течение трех дней с момента подписания настоящего договор все необходимые документы, удостоверяющие права и обязанности по договору ________________, заключенному с ____________________________, а именно:

- договор ______________, указанный в п. 1.1 настоящего договора, со всеми приложениями, дополнительными соглашениями и другими документами, являющимися неотъемлемой частью указанного договора.

2.2. Цедент обязан сообщить Цессионарию все иные сведения, имеющие значение для осуществления Цессионарием своих прав по договору _______________.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. В счет уступаемых прав и обязанностей, Цессионарий производит уплачивает Цеденту __________ _______________________________________. Уплата указанной суммы производится согласно графику ежемесячных выплат, который является частью Соглашения о передаче прав и порядке расчетов (далее Соглашение). Соглашение подписывается уполномоченными лицами сторон и является приложением к настоящему договору цессии.

3.2. Цессионарий имеет право выплатить договорную сумму досрочно, о чем должен известить Цедента в письменной форме.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. Цедент несет ответственность за достоверность передаваемых в соответствии с настоящим договором документов и сведений, а также гарантирует наличие и передаxe всех уступленных Цессионарию прав.

4.2. Цедент отвечает за действительность передаваемых по настоящему договору прав и обязанностей.

4.3. Ответственность Цессионария в случае просрочки выплаты договорной суммы, указывается в Соглашении.

4.4. За иное неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего договора стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

5.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания Цедентом и Цессионарием и действует до полного исполнения обязательств по договору ___________________________.

5.2. Цедент обязуется в трехдневный срок после подписания настоящего договора уведомить ___________________________ (сторона основного договора) и всех заинтересованных третьих лиц об уступке своих прав и обязанностей по договору ________________.

5.3. Настоящий договор составлен в 3-х экземплярах, по одному для каждой из сторон. Экземпляр Nо. 3 направляется _______________________ (стороне основного договора).

Приложение № 1 к договору цессии от "___" ____________ г.

_______________________________________________________________________________________________________________________

г. ______________ "__"________ ____ г.

______________________, являющимся правопреемником  ___________________________________, в лице  __________________________________________, действующим на основании Устава, именуем__  в дальнейшем "Цедент" с одной стороны, и ___________________________________________________, в лице  _____________________________________________________________, действующим на основании Устава, именуем__ в дальнейшем "Цессионарий" с другой стороны,  заключили настоящее соглашение о следующем. 

1. Цедент согласно договору цессии  от "__"_________ ____ года передаёт Цессионарию все свои права и обязанности по договору _____________________, заключённому между Цедентом и ___________________ _____________ (сторона основного договора). Передача прав по договору цессии от "__"_________ _____ года, происходит в момент подписания настоящего соглашения.

2. Цессионарий выплачивает Цеденту _________________________________________________. 

3. Согласно пункту 3, договора цессии от "__"_________ _____ года, стороны устанавливают следующий график выплат: 

- _______________ - _________ (_______________) грн.;

- _______________ - _________ (_______________) грн.;

- _______________   - _________ (_______________) грн..

4. За просрочку платежа, Цессионарий уплачивает Цеденту пеню в размере ___% от суммы задолженности за каждый день просрочки.

5. Оплата производится в безналичном порядке. По окончании выплаты договорной суммы, стороны проводят сверку расчётов.

6. Настоящее соглашение действует с момента подписания и является неотъемлемой частью договора цессии  от "__"_______ ____ года.

_______________________________________________________________________________________________________________________